по преддоговорному спору (подряд на капстроительство)
+-------------------------------------------------------------------+
¦ Реквизиты Подрядчика ¦ В Арбитражный суд ¦
¦ (вышестоящий орган, ¦ Истец:______________________ ¦
¦ наименование строительной ¦ (наименование Подрядчика) ¦
¦ организации, почтовый ¦ ____________________________ ¦
¦ адрес, телефон) ¦ (почтовый адрес, расчетный ¦
¦ Дата, исходящий номер ¦ счет N____ в _______________ ¦
¦ ¦ отделении банка. ¦
¦ ¦ Ответчик:___________________ ¦
¦ ¦ (наименование организации ¦
¦ ¦ Заказчика) ¦
¦ ¦ почтовый адрес, расчетный счет ¦
¦ ¦ N______ в ___________________ ¦
¦ ¦ отделении банка. ¦
+-------------------------------------------------------------------+
ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
по преддоговорному спору
(сумма договора ___________ рублей)
При заключении нами договора на строительство (техническое
перевооружение, реконструкцию и т.п.) от "___"______20___г. с ___________
(наименование организации Заказчика) между сторонами возник спор по
содержанию Особых условий к договору. В процессе совместного рассмотрения
возникших разногласий "___"________20___г. стороны к соглашению по
содержанию пункта 3 абзаца 2 Особых условий к договору не пришли.
Нами была предложена следующая редакция этого пункта: "В случае
непредставления измененной рабочей документации в установленный срок,
Заказчик уплачивает штраф в размере ______ рублей за каждый день
просрочки."
Заказчик _______________ (наименование организации Заказчика)
предлагает установить за нарушение срока предоставления измененной
рабочей документации штраф в размере ______ рублей за каждый день
просрочки.
Просим на основании пункта 32 Правил о договорах подряда на
капитальное строительство, предусматривающего обязанность Заказчика
уплачивать штраф в размере _____ рублей за каждый день просрочки,
принять пункт 3 абзац 2 Особых условий к договору N_____ от
"___"____20___г. в нашей редакции.
Приложение:
1. Копия договора на строительство ________________________________
(наименование объекта) от "___"_____20___г.
2. Копия Особых условий к договору от "___"______20___г. N______.
3. Копия протокола разногласий по особым условиям к договору N____
от "____"_______20___г.
4. Копия препроводительного письма от "___"_______20___г.
5. Конверт, в котором было получено письмо Ответчика от
"___"____20___г. со штемпелем почтового отделения от "___"______20___г.
6. Копия протокола согласования разногласий от "___"_____20___г. по
особым условиям к договору N____ от "___"______20___г.
7. Почтовая квитанция от "___"____20___г. об отправке Ответчику
копии заявления в Госарбитраж.
8. Платежное поручение от "___"______20___г. N____ на уплату
госпошлины.
Подрядчик
(должность, Ф.И.О. руководителя) (подпись)
М.П.
|
Copyright " Mudir " © 2001 |
|
|
|
|
*
*